Кс 11 образец заполнения 2019

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Первичка ноября Дополнение к вопросу,требующего уточнения. Компания является заказчиком-застройщиком и инвестором в одном лице. Поэтому хозспособ предполагает начисление НДС. Одним словом затраты по счету 08 и затраты по КС не совпадают. Сооружение основного средства подрядным способом производится по договору строительного подряда. Неотъемлемой частью такого договора является смета, которая определяет стоимость подрядных работ.

Материалы для работы сметчика Оформление первичных документов при выполнении строительно-монтажных работ Формы актов приемки выполненных СМР были утверждены достаточно давно. Но жизнь не стоит на месте.

Нам формы строить и жить помогают Поэтому, если вы не хотите потерять при расчете налога на прибыль приличную сумму, стоит проверить, как заполнены документы на построенные объекты. Если фирма решила построить или смонтировать объект, документов будет гораздо больше. Она отражает объемы выполненных работ, которые необходимы для определения стоимости СМР.

Упрощенная система налогообложения для ИП

Акт утверждается должностным лицом органа, назначившего приемочную комиссию. Вся документация по приемке объекта впоследствии передается заказчиком пользователю объекта. Исполнитель работ на основании акта формы N КС представляет документы статистической отчетности о выполнении договорных обязательств.

В статистическую отчетность введенный в действие объект включается в тот отчетный период, в котором зарегистрирован факт ввода объекта. Факт ввода принятого комиссией объекта регистрируется заказчиком пользователем объекта в местных органах исполнительной власти в установленном этими органами порядке.

Законченный строительством и принятый приемочной комиссией объект подлежит включению в состав основных средств организации и, соответственно, подлежит обложению налогом на имущество организаций. Между организациями и налоговыми органами, осуществляющими проверки налогоплательщиков, возникает немало споров по поводу того, с какого именно момента объект должен быть отражен на счете 01 "Основные средства" - с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме N КС, с даты подписания акта по форме N КС или с даты подачи документов на государственную регистрацию объекта?

Такие споры в большинстве случаев приходится решать в судебном порядке. Приведем несколько примеров из судебной практики. Организация обратилась в суд с кассационной жалобой на решение налоговой инспекции о доначислении налога на имущество организаций. По мнению заявителя, отражение в бухгалтерском учете организации здания в качестве объекта основного средства возможно только после подачи документов на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости.

Как следует из материалов дела, согласно Акту приема законченного строительством объекта приемочной комиссией форма N КС в декабре г. С января г. Полагая, что обязанность по уплате налога на имущество возникает с момента подачи документов на государственную регистрацию, организация стала учитывать объект при исчислении налога на имущество с 29 апреля г.

Налоговая инспекция, проведя камеральную проверку, произвела доначисление организации налога на имущество. Суд, рассмотрев обстоятельства и материалы дела, пришел к выводу о правомерности позиции налогового органа, мотивировав свое решение следующим. Согласно п.

Объектом бухгалтерского учета является, в частности, имущество организаций. Следовательно, любое имущество, приобретаемое организацией, независимо от времени его регистрации подлежит документальному учету на счетах бухгалтерского учета и должно быть учтено при исчислении налогов.

Такое толкование следует также из разъяснения, данного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 6 апреля г.

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета основных средств определяется следующими документами: N 91н далее - Методические указания N 91н.

В соответствии с п. Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября г. N 94н, для обобщения информации о наличии и движении основных средств предназначен счет 01 "Основные средства".

Пунктом 38 Методических указаний N 91н установлено, что принятие основных средств к учету осуществляется на основании утвержденного руководителем организации акта приемки-передачи основных средств, который составляется на каждый инвентарный объект.

Надлежащими документами, свидетельствующими о вводе объекта в эксплуатацию и принятии его на учет в качестве основного средства, будут являться как акт формы N КС, так и акт формы N ОС-1а.

Судом указано, что из толкования данных норм следует, что бухгалтерским законодательством не установлено в качестве обязательного условия для отражения имущества в учете в качестве основного средства наличие государственной регистрации права собственности на введенное в эксплуатацию и фактически используемое налогоплательщиком в производственной деятельности недвижимое имущество.

Судом установлено, что спорное здание введено в эксплуатацию в декабре г. Поскольку появление объекта налогообложения налогом на имущество связано с учетом спорного недвижимого имущества на балансе организации в качестве основного средства, то обязанность учитывать стоимость имущества при исчислении налога возникла у организации в первом полугодии г.

Ссылка заявителя на п. Доводы заявителя жалобы о том, что отражение в бухгалтерском учете здания в качестве объекта основного средства возможно только после подачи документов на государственную регистрацию права собственности, отклонены судом как необоснованные.

ФАС Московского округа рассматривалась кассационная жалоба налогового органа. По мнению инспекции, судам при определении даты ввода объектов в эксплуатацию и, соответственно, периода, в котором возникает обязанность по уплате налога на имущество организаций, следовало руководствоваться актами приемки законченного строительством объекта по форме N КС, так как они составлены ранее актов по форме N КС, аналогичных по своему значению и правовым последствиям.

Суд в Постановлении от 28 августа г. Факт принятия объектов основных средств на учет по счету 01 "Основные средства" и использования их в производственной деятельности с начислением амортизации свидетельствует о наличии объекта обложения налогом на имущество, что порождает обязанность организации исчислять и уплачивать этот налог согласно нормам гл.

Суд со ссылкой на действовавший в то время Закон N ФЗ указал, что первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации. В соответствии с Постановлением Госкомстата России от 30 октября г.

N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве" именно акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией форма N КС является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачислению их в состав основных средств всех форм собственности.

Вместе с тем, как указал суд, акт по форме N КС исходя из буквального толкования слов и выражений, содержащихся в названном нормативном акте, основанием для зачисления объектов в состав основных средств не является.

Кроме того, Постановлением Госкомстата России от 21 января г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств" утверждены форма N ОС-1а "Акт о приеме-передаче здания сооружения " и Указания по ее применению и заполнению.

Согласно этим Указаниям форма N ОС-1а применяется для включения в состав основных средств и учета ввода их в эксплуатацию в отношении тех объектов, которые являются зданиями и сооружениями, а форма N ОС-1 - в отношении всех прочих объектов. По мнению суда, доводы налоговой инспекции о том, что документом, подтверждающим ввод основных средств в эксплуатацию, является акт по форме N КС как равнозначный по правовым последствиям акту по форме N КС, не соответствуют положениям приведенных выше нормативных актов.

Также судом установлено, что начисление амортизации для целей налогообложения на стоимость объектов основных средств ранее подачи документов для государственной регистрации то есть после подписания актов по форме N КС не производилось, спорные объекты были приняты на учет в качестве основных средств с составлением актов по форме N ОС-1а после подписания актов по форме N КС Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, счел, что судебными инстанциями был сделан правильный вывод о неправомерности начисления налоговым органом заявителю налога на имущество с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме N КС Акт о приостановлении строительства В нынешней экономической ситуации многие строительные организации сталкиваются с необходимостью приостанавливать строительные работы и консервировать недостроенные объекты.

К консервации строительных объектов приводит не только нехватка или полное прекращение финансирования в связи с банкротством инвестора, но и другие причины, в частности несоответствие строящегося объекта современным требованиям.

Все факты хозяйственной жизни экономического субъекта, возникающие в ходе осуществления им деятельности, в том числе и операции по консервации объектов незавершенного строительства, должны оформляться первичными документами.

Федеральным законом от 6 декабря г. N ФЗ "О бухгалтерском учете" далее - Закон N ФЗ установлено, что первичные учетные документы составляются при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным, то непосредственно после его окончания.

Как вы помните, ранее, до вступления в силу Закона N ФЗ, а именно до 1 января г. С указанной даты унифицированные формы первичной учетной документации могут применяться хозяйствующими субъектами по усмотрению, поскольку согласно ч.

То есть требования о применении унифицированных форм Закон не содержит, как не содержит и запрета на их применение. Как показывает практика, многие организации, в том числе и строительные, продолжают применять привычные и хорошо знакомые всем унифицированные формы первичных учетных документов, разработанных Госкомстатом России, так как разработка собственных форм первичных документов довольно объемный и кропотливый труд.

Итак, обратимся к унифицированным формам первичных учетных документов, предположив, что именно их использование закреплено организацией в приказе по учетной политике. Для оформления приостановления строительства консервации или прекращения строительства Постановлением Госкомстата России от 11 ноября г.

N "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" далее - Постановление N утвержден Акт о приостановлении строительства форма N КС Решение о приостановлении строительства и консервации строящегося объекта принимает заказчик.

Такое решение должно быть оформлено соответствующим документом приказом, распоряжением , в котором должны быть указаны сроки разработки документации по консервации строящегося объекта, а также сроки проведения инвентаризации. Работам по консервации объекта строительства должно предшествовать проведение инвентаризации.

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в которых подробно изложен порядок проведения инвентаризации и оформления ее результатов, утверждены Приказом Минфина России от 13 июня г.

N 49 далее - Методические указания N Напомним, что основными целями инвентаризации согласно п. Для проведения инвентаризации создается комиссия, персональный состав которой утверждает руководитель организации.

В состав комиссии включаются представители генерального подрядчика, субподрядчиков, проектной организации. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

Комиссия составляет инвентаризационные описи, унифицированные формы которых утверждены Постановлением Госкомстата России от 18 августа г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации". Комиссия должна проверить, не числится ли в составе незавершенного капитального строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое монтажом.

Акт о приостановлении строительства форма N КС составляется в двух экземплярах, один из которых передается подрядчику, а второй - заказчику застройщику. Третий экземпляр акта представляется только по требованию инвестора. В заголовочной части акта в соответствующие строки вписываются наименования организаций инвестора, заказчика генподрядчика , подрядчика субподрядчика с указанием их адресов, телефонов и факсов.

Указываются также коды этих организаций по ОКПО. Далее следует указать дату и номер договора подряда, наименования, номера и даты документов, явившихся основанием для разрешения на строительство, для приостановления строительства. В табличной форме акта указываются, в частности, следующие данные: В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 24 марта г.

N 20, в унифицированные формы первичной учетной документации кроме форм по учету кассовых операций организация может вносить дополнения например, увеличить количество строк или вкладных листов, изменить размер граф и так далее.

При этом все реквизиты, утвержденные Госкомстатом России, должны оставаться без изменения, удаление отдельных реквизитов не допускается. Внесение изменений в унифицированную форму документа должно быть оформлено организационно-распорядительным документом организации.

Обратите внимание! При оформлении первичных документов следует уделять внимание полноте и правильности заполнения всех реквизитов, содержащихся в форме документа. Как вы знаете, организации, помимо бухгалтерского учета, обязаны вести налоговый учет.

Согласно ст. Москве от 28 апреля г. Обратимся к ст. В ней сказано, что, если по независящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме работы, выполненные до момента консервации.

Также заказчик должен возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ. В силу указанной нормы закона при консервации строительства ее последствия несет заказчик, который должен возместить расходы подрядчика, вызванные консервацией.

Заказчик должен уведомить подрядчика о приостановлении строительства и согласовать с ним смету на работы по консервации объекта и его охране. Смету консервации и охраны строительного объекта разрабатывает проектная организация.

Строительно-монтажные работы по консервации объекта должны быть оговорены в дополнительном соглашении к договору подряда на капитальное строительство. Этим же соглашением устанавливаются сроки проведения работ по консервации объекта, сроки сдачи заказчику оборудования, материалов, законсервированного объекта, сроки, в которые будут возмещены убытки подрядной организации.

Как учитывать затраты на консервацию объекта строительства? Согласно Положению по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденному Письмом Минфина России от 30 декабря г. N , затраты заказчика на консервацию объекта не включаются в стоимость строящегося объекта.

Названный стандарт рекомендует вести учет таких затрат на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", предусмотрев для этого отдельный субсчет "Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств".

N 94н далее - План счетов бухгалтерского учета , рекомендовано отражать затраты на консервацию объекта на счете 91 "Прочие доходы и расходы", то есть в составе прочих расходов.

На этом же счете следует отражать и расходы по содержанию объекта незавершенного строительства.

Особенности акта сдачи-приемки строительных работ

Скачать В процессе заполнения акта по образцу КС11 в него вносится следующая информация. Пример заполнения акта примки законченного строительством объекта. Скачать образец Акт приемки законченного. Образец заполнения акта приемки законченного строительством объекта Типовая межотраслевая форма N КС

Образец заполнения транспортной накладной нового образца 2016

Акт утверждается должностным лицом органа, назначившего приемочную комиссию. Вся документация по приемке объекта впоследствии передается заказчиком пользователю объекта. Исполнитель работ на основании акта формы N КС представляет документы статистической отчетности о выполнении договорных обязательств. В статистическую отчетность введенный в действие объект включается в тот отчетный период, в котором зарегистрирован факт ввода объекта. Факт ввода принятого комиссией объекта регистрируется заказчиком пользователем объекта в местных органах исполнительной власти в установленном этими органами порядке.

КС-11 (она же КС-1) болванка, без заполнения.

Упрощенка для ИП возможна при выполнении ряда законодательных требований: В противном случае он теряет право на этот режим. Помните, что при совмещении УСН и патента лимит доходов считают по обеим системам. Вести Книгу учета доходов и расходов автоматически и без ошибок Еще одно обязательное условие — уведомление налоговой инспекции по месту нахождения ИП. Подайте его не позднее 31 декабря года, предшествующего году, применения упрощенки. Пропуск этого срока означает отсутствие права на УСН. Если все же начали ее применять, инспекция впоследствии пересчитает налоги, ориентируясь на применяемый ранее режим. Когда подаете уведомление в бумажном виде, требуйте от инспекторов ставить отметку о его приеме на вашей копии.

Акт приемки законченного строительством объекта. Форма КС-11

В отличие от прочих выполняемых работ и услуг, для большей части которых отсутствуют даже унифицированные формы первичных документов, в строительстве процесс оформления приемки-сдачи выполненных работ четко регламентирован. Существуют унифицированные формы документов по оформлению приемки-передачи работ, обязательные для использования всеми строительно-ремонтными организациями. Правовые аспекты Статьей Гражданского кодекса РФ определено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно ст. При этом в предусмотренных законодательством случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. Таким образом, позволяет осуществлять приемку-передачу работ либо по факту выполнения определенного объема работ либо поэтапно.

Форма КС Акт приемки законченного строительством объекта Бланк КС — унифицированная форма акта, который свидетельствует о том, что какой-либо объект строительства полностью завершен и готов к эксплуатации.

Рейтинг самых задаваемых вопросов В данной статье мы рассмотрим: Все строительные организации на разных этапах выполнения работ составляют определенную документацию.

Строительство: оформляем акты (Пфеффер А.)

Объектом является отдельное сооружение со всеми дополняющими устройствами. Примером единого объекта, состоящего из разнородных элементов, являются стадионы со специально оборудованными площадками для занятий легкой атлетикой, футболом и хоккеем и т. Новый градостроительный кодекс принципиально изменил существовавший ранее порядок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию. В настоящее время ввод в эксплуатацию объекта законченного строительства регламентируется следующими документами: Акт приемки Подрядчик сдает результат своих работ подрядчику в соответствии с договором строительного подряда.

Причем подобные операции должны соответствующим образом отражаться в бухгалтерской, иной отчетности. Это позволит избежать самых разных сложностей в дальнейшем. Рядом с проводками располагается раздел, в котором требуется указать характеристику, документальное подтверждение операции Под капитальным строительством Подразумевается процесс возведения здания. В случае проведения подобных работ формирование соответствующего акта работ строго обязательно. Его работа подразумевает комплексную проверку определенного объекта. Например, при капитальной строительстве.

Уход в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию — это право работника, закрепленное в Трудовом кодексе. Чтобы у трудовой инспекции не возникло нареканий, кадровик и бухгалтер должны соблюсти процедуру в точном соответствии с требованиями закона. Однако отпуск с последующим увольнением имеет ряд особенностей. Давайте разберемся в этих особенностях, опишем, как предоставить отпуск с последующим увольнением, как правильно оформить документы.

По каждому показателю регистрируют: Если какой-либо объект нежилого назначения был пристроен к жилому дому, будет использоваться лист А, поскольку имеет значение само построенное или пристроенное здание, а не тот объект, к которому примыкает пристройка. Вариант Б В случае с жилыми домами а равно и с пристройками, которые предназначены для проживания людей показатели будут своими. Они связаны с общей и жилой площадью, выраженной по разным помещениям и другими важными характеристиками: В данном случае данные также приводятся по факту и по проекту как было предусмотрено до начала строительства.

Факсимиле заявление КС-2, Акт о приемке выполненных работ При документальном оформлении выполненных работ оказанных услуг организация использует унифицированные формы актов или же формы актов, утвержденные соответствующими нормативно-правовыми актами. В капитальном строительстве для оформления выполненных работ применяются типовые формы первичных документов, утвержденные постановлением Росстатагентства России от 11 ноября г. N "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", а именно "Акт о приемке работ" форма N КС-2 и "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" форма N КС Акт о приемке выполненных работ форма N КС-2 применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ форма N КС-6а в необходимом количестве экземпляров. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи производителя работ и заказчика генподрядчика. На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма N КС В указанных формах документов содержатся измерители хозяйственной операции - рубли. Поэтому заполнение указанных форм в иностранной валюте будет являться нарушением требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к первичным учетным документам.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 8
  1. ratniping

    Благодарю за информацию! Новенькое к стакану ютуб добавилась ещё и кнопка ютуба

  2. tjoseril

    180 дней от какого числа?

  3. Кузьма

    Город Торунь )))

  4. rysmibe

    Нажаль у нас добре не буває, керівництво держави завжди знайде можливість ошукати людей. Нажаль друзі шари в нашій країні для простих людей не було та не буде. Хоча шанс є і всі ми розуміємо який а в слух не кажемо. Скоро вибори зробіть правильний вибір, при змозі не дайте бабкам та дедкам знову нам обрати майбутнє. Доля наша в наших руках, вірю прийде час будемо ставити на облік машини з інших країн не більше ніж двісті євро. Миру всім !

  5. softsisap

    Лучший юрист на Ютубе)))

  6. Ада

    Другими словами, новичек не настолько наглый, а опытный начинает чувствовать вседозволенность, и идти на преступление.

  7. Тамара

    Да, это интересно и полезно.

  8. Глафира

    Опять черный нал будет в почете.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных